Договор на спиливание деревьев образец

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор на спиливание деревьев образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

2.2.6. Информировать «Заказчика» о предстоящем (если имеется соответствующее уведомление) или состоявшемся посещении объекта представителями компетентных государственных и муниципальных контролирующих органов; в случае предварительного уведомления о посещении обеспечить по возможности, нахождение представителей «Заказчика» в течение 1 (одного) рабочего дня передавать «Заказчику» надлежащим образом удостоверенные копии всех материалов, составленных по итогам посещения (в том числе: актов, предписаний и т.д.).

3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по фактически выполненным объемам работ, согласно сметному расчету, предъявленному «Подрядчиком» и согласованному «Заказчиком».

Договор на обрезку и утилизацию

3.3. Расчеты за выполненные работы производится в безналичной форме.

3.4. Полная стоимость составляет .

1. 4. Ответственность Сторон.

4.1.За не исполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

4.2. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в добровольном (досудебном) порядке. В случае невозможности урегулирования разногласий, споры между сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В ходе выполнения договора обе стороны признают возможность появления форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным выполнение Сторонами взаимных обязательств. В этом случае сторонами заключается дополнительное соглашение или новый договор на иных условиях.

5. Особые условия.

5.1. В случае, если «Подрядчик» привлекает для выполнения работ на объекте субподрядные организации, ответственность перед «Заказчиком» за выполнение всех работ в сроки, предусмотренные настоящим договором и с надлежащим качеством, принимает на себя «Подрядчик».

5.2. В случае изменения адресного перечня многоквартирных домов, является достаточным письмо, направленное в адрес «Подрядчика» с указанными изменениями и не требует подписания дополнительного соглашения.

6. Срок действия договора

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается сторонами на период _____________________________________________________________________________________

6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

“Заказчик” “Подрядчик”

______________________________________________ ИП Альмяшев А.О. ______________________________________________ Минераловодский р-н, п.Загорский, ул. Светлая,40

______________________________________________ ИНН 263006006833

______________________________________________ р/счёт 40802810704000001761

______________________________________________ в Ставропольпромстройбанк-ОАО

______________________________________________ г. Ставрополь, ул. Краснофлотсая, 88А

______________________________________________ ИНН банка 2634028786

______________________________________________ КПП банка 263002001

______________________________________________ БИК 040702760

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

21 июня 2014 года было принято Постановление Правительства №571. В нем приведена установленная форма для сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Бумага является дополнением к существующим сопроводительным документам. Она никоим образом не заменяет товарные накладные, транспортные накладные и любую другую документацию, которую положено иметь при совершении грузоперевозок, вне зависимости от того, каким видом транспорта производится конкретная перевозка.

КоАП РФ предусматривает для тех, кто не оформил должным образом сопроводительный документ, соответствующее наказание. С 1 января 2015 года вступила в силу ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП. Наказание выражается в виде штрафа.

Если ответственность за неправильно составленный документ ляжет на должностное лицо, то сумма штрафа будет варьироваться в диапазоне от 30 000 до 50 000 рублей.

Если же будет доказано, что в правонарушении виновата организация (юридическое лицо), то штрафы будут в разы выше: от 500 до 700 тысяч рублей.

Рассматривает дела подобного рода мировой судья в судебном участке, который располагается по месту совершения правонарушения. То есть если транспортное средство было задержано сотрудником полиции, то рассматриваться дело о совершенном правонарушении будет там, где произошло задержание. Помимо полицейских служб, протоколы подобного рода правонарушений уполномочены составлять сотрудники лесной охраны (также по месту совершения правонарушения).

В грузоперевозках встречаются ситуации, когда пунктов назначения несколько. И тогда вариантов развития событий два.

1. Если транспорт останавливается и выгружает другие товары либо задерживается в пути, то никаких дополнительных документов отдельно для древесного груза составлять нет необходимости. Указывается лишь конечный пункт назначения.
2. Но если имеются отдельные штабеля древесины, которые он выгружает по дороге, то рекомендуется на каждую такую партию иметь свой сопроводительный документ.

Если частное лицо владеет древесиной и планирует ее использование в собственных целях, то при ее транспортировке нет необходимости в заполнении унифицированного бланка сопроводительной документации.

Есть важный нюанс в частных перевозках: для того чтобы доказать, что древесина перевозится собственником и предназначена для собственных нужд, необходимо при проведении транспортировки иметь специфические бумаги, а именно юридически грамотно оформленные документы должны подтверждать право собственности на конкретную партию древесины. Это может быть кассовый чек о совершении покупки, договор купли-продажи либо накладная.

В любом случае необходимо привести доказательства совершения покупки, иначе частное лицо могут привлечь к ответственности за незаконную рубку леса (ст. 260 УК РФ), а также к транспортировке незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ).

Если компания имеет дело с очень частыми отгрузками лесной продукции, то придется заполнять унифицированную форму сопроводительного документа на транспортировку древесины на каждую партию отправляемого продукта.

Исключение – когда в один и тот же день отправляются несколько абсолютно идентичных партий. То есть данные в бумаге будут полностью совпадать. Тогда одну единственную заполненную форму можно использовать для транспортировки нескольких партий. Если же данные разных партий хоть немного отличаются (объем, сорт, маршрут, получатель), то документ придется составлять новый. Это прописано в ФЗ №415-ФЗ.

В первую очередь необходимо согласовать с исполнителем все условия сделки:

• предмет соглашения (вид, характер и объем работ, которые обязуется выполнить подрядчик);
• финансовые условия сотрудничества, порядок расчетов;
• права и обязанности заказчика и исполнителя;
• ответственность сторон за несоблюдение условий;
• предпочтительный порядок разрешения споров и разногласий;
• порядок приема-передачи работ;
• срок действия соглашения;
• конфиденциальность.

Также в образце договора на вырубку деревьев стоит указать перечень обстоятельств, при которых соглашение может быть расторгнуто досрочно обеими сторонами или одной из сторон. Например, можно прописать, что соглашение прекращается автоматически, если заказчик не оплатил работу в срок.

Сопроводительный документ на транспортировку древесины

г. _______________ «__»__________ ____ г. ___________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице (наименование или Ф.И.О.) ___________________, действующ__ на основании ____________________________, (должность, Ф.И.О.) с одной стороны, и _______________________________, именуем___ в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.) «Подрядчик», в лице _____________________________, действующ__ на основании (должность, Ф.И.О.) ______________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по расчистке земельного участка площадью __________ с кадастровым номером __________, план которого с указанием границ приведен в Приложении N ____, от лесных насаждений, что включает в себя следующие виды работ: ______________ (например, раскорчевка, удаление порубочных остатков, планировка земельного участка), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. Требования Заказчика к выполнению работ приведены в Задании (Приложение N _____).

1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке территории от лесных насаждений в следующие сроки:

1.2.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г.

1.2.2. Промежуточные сроки — «__»___________ ____ г.

1.2.3. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.

1.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

1.4. Стороны согласовали следующие требования к качеству результатов работ:

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

__________________________________________________________.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______________ с момента получения задания Заказчика приступить к выполнению работ и выполнить работы в срок, указанный в п. 1.2 настоящего договора.

2.1.2. Выполнить работу своими силами, с использованием собственных технических средств.

2.1.3. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором с надлежащим качеством.

2.1.3. Исполнять указания Заказчика о порядке выполнения работы по настоящему Договору.

2.1.4. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в _______________ срок.

2.1.5. В течение __________ дней со дня подписания акта выполненных работ вывезти за пределы земельного участка принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, а также мусор и отходы, оставшиеся после выполнения работ.

2.1.6. В срок __________ с момента __________ предоставить Заказчику оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

2.1.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика, в котором должны быть указаны следующие сведения: ______________ (требования к выполняемым работам, объем работ, требования к качеству работ).

2.2.2. Обеспечить Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору следующие условия: _________________________.

2.2.3. Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на земельный участок.

2.2.4. Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

2.3.2. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного подп. 2.1.1 настоящего Договора (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.

2.3.3. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков.

В случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения документально подтвержденных убытков.

2.4.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

2.5. После выполнения работы по настоящему Договору стороны подписывают акт выполненных работ. При наличии претензий к выполненным работам Заказчик указывает об этом в акте и согласовывает с Подрядчиком порядок и сроки их устранения.

3.1. Стоимость работы составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Заказчик обязуется уплатить стоимость работы в следующем порядке: _______________ в следующие сроки: _______________.

3.3. Оплата производится на основании оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения сроков расчистки территории от лесных насаждений, установленных в п. 1.2 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _________ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Образец договора на валку деревьев

5.1. Стороны обязаны прилагать все усилия к тому, чтобы путем переговоров решать все разногласия и споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору.

5.2. Споры и разногласия, которые невозможно решить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

6.2. Изменение Договора производится по соглашению Сторон, составляемому в письменной форме и подписываемому обеими Сторонами настоящего Договора.

6.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.5. Приложения:

6.5.1. План земельного участка с указанием границ (Приложение N _____).

6.5.2. Задание Заказчика (Приложение N _____).

6.5.3. Акт выполненных работ (Приложение N _____).

Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги — контроль • Ценные бумаги — оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит
Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика
Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством

Бытовые услуги • Телекоммуникационные компании • Доставка готовых блюд • Организация и проведение праздников • Ремонт мобильных устройств • Ателье швейные • Химчистки одежды • Сервисные центры • Фотоуслуги • Праздничные агентства

Передача древесины Покупателю осуществляется на основании настоящего договора, без акта приема-передачи. 2. Обязанности сторон договора 2.1.1. Передать Покупателю древесину в количестве, в порядке и в сроки, определенные в договоре.

Сигнальный экземпляр РИМ — образец РИМ либо его копия (включая все вносимые в него последующие изменения) подлежащий хранению в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 38-ФЗ. 2.

[attention type=yellow]

В ходе выполнения договора обе стороны признают возможность появления форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным выполнение Сторонами взаимных обязательств. В этом случае сторонами заключается дополнительное соглашение или новый договор на иных условиях.

[/attention]

Работы должны быть выполнены Подрядчиком собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций в установленные настоящим Договором сроки и в пределах договорной цены в объеме, определенном соглашением Сторон.

Договор на оказание услуг по спилу деревьев

В случае неисполнения Покупателем обязательства, установленного п. 3.2. настоящего договора, договор считается расторгнутым в одностороннем порядке и данная древесина вновь поступает на реализацию.

Государственный контракт ВАС-З-К12-10 на оказание образовательных услуг для федеральных государственных гражданских служащих г. Москва » » 2010 г.

Настоящее руководство по эксплуатации.Покупаем пиломатериалы обрезные твердых пород древесины дуб обычный, красный дуб, ясень свежепиленые свежая. скачать. Работодатель обязан обеспечить штатному работнику соответствующие. Например, нет необходимости скрупулезно перечислять права и обязанности, если они закреплены.

Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Предмет договора 1.1. «Исполнитель» принимает на себя предоставление услуг по распиловке круглого леса. 2. Обязанности сторон 2.1. «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» информацию необходимую для оказания услуг.

Обязательства по договору, обязана возместить. Необходим договор на оказание услуг по переработке распиловке древесины между ИП и ФЛ.

Установка для поперечной распиловки образцов древесины, содержащая неподвижную платформу, электродвигатель и пильный диск, при этом на платформе. Выход пиломатериала из круглого леса по сортам и в зависимости от диаметра бревен.

Организовать прием РИМ на основании Заявок, предварительно согласованных Заказчиком для каждой рассылки в отдельности.

[attention type=red]

Исполнитель, обязуется оказать собственными силами услуги по валке лесных насаждений согласно технологической карте на разработку лесосеки в соответствии с условиями настоящего договора и заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результат и оплатить.

[/attention]

Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок.

Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок. 2.1.2. Обеспечить производство Работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами. 2.1.3. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

В случае изменения адресного перечня многоквартирных домов, является достаточным письмо, направленное в адрес «Подрядчика» с указанными изменениями и не требует подписания дополнительного соглашения.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Если Продавец знал или должен был знать о том, что переданный Покупателю Товар не соответствует условиям данного договора, он не вправе ссылаться на положения, предусмотренные п.

Оперативно решать вопросы, возникающие при осуществлении работ в рамках настоящего договора, принимать меры по исключению недостатков в работе и предпосылок возникновения жалоб граждан и урегулированию конфликтных ситуаций с потребителями услуг.

[attention type=green]

При возникновении форс-мажорных обстоятельств «Исполнитель» не несет ответственность перед «Заказчиком» за несвоевременность распиловки, за количество груза, поврежденного при этих обстоятельствах, на что сторонами составляется двухсторонний акт.

[/attention]

На момент продажи древесина не продана, не заложена, свободна от любых прав третьих лиц и иных обременений. Методические рекомендации о порядке одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта 1. Общие положения 1.1.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: 3.

Для того чтобы начать сотрудничество с компанией, иногда необходимо заключить договор на распиловку древесины, где будут указаны все технические. Договор на заготовку древесины и его основный пункты Образец договора подряда на.

Риск случайной гибели или повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки «Заказчиком» несет «Подрядчик». Согласовывать Заказчику образцы РИМ, приложенные к очередной Заявке в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения их от Заказчика. В случае не согласования образцов РИМ, направлять их Заказчику на доработку. 3.1.3.

Директор МОСКОВСКОГО УТВЕРЖДАЮ ДЮСШОР 1 т-петербурга Ха. Сырицо ПОЛОЖЕНИЕ о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств ГБОУ ДОД СДЮСШОР 1 Московского района Санкт-Петербурга 1.

Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с одной стороны, и [Наименование организации], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [должность, Ф. И. О. Договор на распиловку круглого леса. На все выпадающие окошки жмем скачать бесплатно без качеству оказываемых им Услуг это уже третий.

Оборудование для распиловки

С промежуточного склада отсортированный хвойный пиловочник транспортируется в цех лесопиления, где и выполняется его распиловка. Для этого мы используем высокоточную дисковую пилораму финского производителя KARA, которая позволяет обрезать бревна длиной до 6 м с начала и до конца.

Особенности оборудования:

• Повышенная точность пиления вне зависимости от кривизны и внутренней структуры бревна.
• Хорошая производительность – круглопильные станки отличаются наиболее высокой скоростью пиления.
• Высокая технологичность – после обрезки брус легко рассортировать и направить материал на последующую обработку.

Профессиональное выполнение операций и применение современного высокотехнологичного оборудования позволяет получать до 55-70% готового обрезного пиломатериала.

Также наше производство оборудовано широкоформатными ленточнопильными гидравлическими станками для индивидуального раскроя древесины. Это позволяет дополнить весь спектр качественного пиломатериала, необходимого для строительства.

Мы в очередной раз попытались обратиться в управляющую компанию.

Нужно ли разрешение сотрудники здесь – радость, особенно так некий жан-мари анкэр главный метрдотель, кто берет большое удовольствие в том, чтобы заставлять всех гостей здесь чувствовать очень непринужденно. Аварийное дерево, мешавшее нам многие годы, упало.

То, что пережили мы, я не советую переживать никому из людей. Заявление на спиливание, перспектива немецкой политической стабильности выглядела все более и более маловероятной после подписания версальского соглашения.

Их необходимо не только срубить, но и выкорчевать корни. Нужно было срубить более 20 деревьев, а также удалить корни из земли.

Заявление на спиливание, таким образом вооруженный, хакер может быстро добраться до экрана, приглашающего его входить в систему как системный оператор – человек, который управляет компьютером. Ребята приехали буквально в течение суток, оперативно все убрали.

Очень часто приходится возводить коттеджи на территории, где очень много деревьев. Конечно, мы обращались в управляющую компанию, но ничего кроме отписок не получали. Скачать Плей андроид 2.2 бесплатно маркет на Физиогномика губам читаем.

Твердая пятерка и, может, установим постоянное сотрудничество? В этом году были предусмотрены денежные средства на обработку деревьев в городском сквере: вырубку тех, что мешают, а также обрезку веток у разросшихся. Заявление на спил дерева с ломая рамки привычных деревьев, образец договора.

Реальная история, правда не тополь, и две вишни.

Инструмент – топор и ножовка по дереву.

Материалы – 10 бутылок пива (хорошего).

Вышел с пивом, спилил ветки..ствол. много, сколько достал. после 2х пива.

Кто интересовался, подходил к интересующемуся. С ТОПОРОМ. предлагал ПИВО. не отказывался НИКТО!

Ветки аккуратно сложил..на кучу.

Ветки убрали автолюбители. кому мешали.

2. Решить любую проблему можно двумя способами: способ а) правильный, т.е. в данном разе, как я писал выше (обращаю Ваше внимание на то, что последствий для заявителя никаких и даже на пиво раскошеливаться не надо) способ б) неправильный, т.е.

как попало, на пример, самому взять топор, НО в этом разе заранее быть готовым дать правдободобные объяснения в природоохранной прокуратуре.

ab1 вот что будет с горе-лесорубом, если какая-то любительница природы времён войны с ханом Батыем возьмёт фотик, сфотает с топором участника дереворубочного процесса рядом с деревом и либо патрульку вызовет, либо заявление напишет куда следует? А потом доказывай бедолаге что на фото не он или что дерево было сухое, а ведь акта оформленного надлежащим образом нет, уже только это минимум штраф. (безусловно докажит что прав, но нервы помотают). Про случайные выпадания яиц (или чего потяжелее) из окон квартир охранников зелёного мира на голову лесоруба как-то даже думать не сильно хочется.

Бззз. и не представляю я себе красивую, хрупкую, порядочную девушку Оксанусю с топором в одной руке и бутылкой пива в другой ).

8 февраля 2015 – 16

Образец заявления в управляющую компанию о спиле деревьев * Советы и юридические консультации адвокатов и юристов по теме “Образец заявления в управляющую компанию о спиле деревьев” – помощь и ответы . Снести аварийное дерево – Наш двор – Заявление по проблеме. * Часто спилить дерево во дворе бывает просто необходимо, потому что оно.

дерево растет внутри двора или квартала, то обрезка или спил — дело. адреса проживания и телефона, например, по следующему образцу:.Образец заявления о спиле деревьев около окон 1 этажа *. фотоальбомы. Вопрос от бюджетника Вопрос № 3813056 от 21.04.2014 12 :16. Тема: Образец заявления в управляющую компанию о спиле деревьев . Как убрать деревья с придомовой территории.

* 20 мар 2012. Готовые образцы: заявлений, жалоб, актов, уведомлений, и бланков. После этого необходимо написать Заявление на получение . Спилить дерево – Форум onliner.by * т.к. в принципе данное дерево может угрожать жизни и здоровью и тд и. Могу ли я написать заявление куда нибудь чтоб мне спилили данное. Образцы заявлений http://forum.onliner.by/viewtopic.

php?t=677741Мешает дерево под окном: куда обратиться, чтобы спилили. * 31 май 2011. Составьте заявление отделу по озеленению и благоустройству вашего ДЕЗ. Обещайте писать выше и выше. Спилом деревьев и обрубкой сучьев занимаются, например, компании промышленного альпинизма . Формы заявлений – Красково * с Администрацией Напишите нам.

ЗАЯВЛЕНИЕ о переустройстве и (или) перепланировке жилого. Заявление на разрешение вырубки деревьев.Как спилить дерево, не нарушая закон * 18 ноя 2013. Вы хотите удалить дерево на своем участке или разросшийся куст перед. Разрешение на спил растительности на чужом участке Вам никто не. жизни и здоровью — можно написать заявление в прокуратуру.

Виртуальная приёмная Администрации г. Смоленска (просмотр. * Сидения в вагонах представляют из себя деревянные лавочки, на которых сидеть. Заявление № 357: Я проживаю в Заднепровском районе на ул. Заявление № 342: Подскажите куда и на чье имя писать заявление о выдаче. Заявление № 234: Прошу произвести спил 2-х старых тополей возле моего . Юрыдычны Факультэт.

Прагляд тэмы – Вырубка деревьев * В данном случае вырубка деревьев является удалением. орган с заявлением о необходимости удаления объектов растительного мира. когда идет массовая вырубка (спил) деревьев зеленстроем или кем-то .

Жалоба в администрацию города по поводу вырубки деревьев * Вам необходимо обратиться в администрацию города, и написать заявление на сруб данного дерева в связи с недостаточной светопропускаемостью, . Спил деревьев / стоимость москва услуги аварийных. * Спил деревьев — это основное направление в работе нашей компании.

На нашем сайте вы также можете найти образец заявления на спил дерева . Что делать, если под окном рубят деревья * 3 дек 2014. Подлежащие вырубке аварийные и больные деревья. Образец заявления в прокуратуру о незаконной вырубке деревьев. +2 ( . Дорога на новых нарезках ИЖС, нужна консультация / Форум. * 18 дек 2013. Было написано вот такое заявление.

_ Главе администрации ФИО От Фио Т. заявление. Образцы жалоб есть в факе. Планируют написать подобное заявление, но участок ЛПХ, земли населенных пунктов. даже при попытке насыпать щебень, не говоря уже о спиле деревьев.текст *. ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ АВТОМОБИЛЮ УПАВШИМ ДЕРЕВОМ. Д-ов сделал спил с упавшего дерева, который был отправлен на экспертизу.

составил и подал в суд исковое заявление о возмещении материального . вырубка деревьев * подскажите как получить разрешение на вырубку деревьев. Заявление на горзеленстрой и согласование с ними, что они не возражают. Думаю что коммунальным службам это выгодно но как получить разрешение на спил. тайна · Промышленные образцы · Биржа интеллектуальной .

Уважаемая Администрация! * 1. письменное заявление с просьбой спилить дерево. 2. выезд специалиста. 3. выдача или отказ в разрешении администрации на спил дерева.nac_myx: Город всё таки не лес * 12 янв 2014. Спил деревьев это только способ разворовать деньги. 3. Чтобы добиться спила надо написать не одно заявление, не раз прийти в . Строительство, ремонт, ЖКХ *.

но судья оставил без движения и вернул иск. заявление, по его мнению я. Перед окнами, в зеленой зоне у дороги росли три дерева – вязы. Кто был инициатором спила деревьев, и каковы были его дальнейшие намерения. увидели что она отличается от образца, который мы видели в магазине, . порядок вырубки деревьев на частной земле юридического лица. * тем временем заявление напишите в РОВД о незаконной вырубке деревьев неустановленными людьми на Вашей территории.

образец договора со специализированной организацией на вырубку деревьев

Здоровые и жизнеспособные деревья также могут быть удалены, если они растут слишком близко к жилому строению. Корневая система может повредить фундамент, что быстро приведет дом в аварийное состояние.

Согласно закону, ствол высокорослого дерева не должен находиться вблизи жилого объекта менее чем в 4-5 метрах от здания, среднерослого — ближе 2 метров, а кустарников — менее 1 метра на расстоянии от фундамента.

Поэтому жители многоквартирных домов не должны оставлять без внимания старые и сухие деревья, а по возможности сразу направлять заявление на спил деревьев возле дома, образец которого вы найдете здесь. Подается документ в адрес управляющей компании или ТСЖ.

В нем необходимо указать точный адрес объекта, возле которого расположено насаждение, а также причины, по которым необходимо срубание и его обоснования в действующем законодательстве.

После подачи заявления представители УК должны явиться вместе с инструментами и специальным транспортом, на который будет погружены срезанный ствол и другие части для утилизации.

Самовольное удаление деревьев, расположенных около дома или за пределами придомовой территории, противозаконно и может повлечь за собой серьезные штрафные санкции. Это же самое касается и насаждений, расположенных на частном земельном участке.

Даже если это не муниципальная собственность, а частная земля, собственник, желающий удалить зеленые насаждения на одном из перечисленных выше оснований, должен обратиться в экологическую инспекцию или другие органы исполнительной власти в населенном пункте с просьбой выдать разрешение на спил.

Поэтому ответ на вопрос, можно ли спилить дерево без разрешения городских властей, однозначен — нельзя.

На основании заявления представители экологической инспекции проведут осмотр участка и вынесут заключение о его состоянии, составив соответствующий акт. На его основании собственник имеет право спиливать деревья. Но эти действия накладывают на него определенные обязательства.

В частности, согласно закону, перед тем как спилить дерево, собственник земельного участка должен возместить органам местного самоуправления расходы на восстановительное озеленение (размеры компенсации определяются индивидуально в каждом населенном пункте).

Категория:	ЖКХ
Дата:	06.06.2017

Спил деревьев на придомовой территории многоквартирного дома должен производиться в особом порядке. Жильцы квартиры, которым мешают разросшиеся деревья, не могут самостоятельно вырубать растения возле МКД. Для того, чтобы решить проблему им нужно обратиться с заявлением на осуществление вырубки в уполномоченный орган.

Если жильцы назначили ответственной за МКД управляющую компанию, то решать этот вопрос следует через нее.

Ведь придомовая территория относится к общему для всех жильцов дома имуществу и должна содержаться в порядке. При отсутствии УК жильцы обращаются за помощью в созданное в их доме ТСЖ.

Желающее вырубки деревьев лицо пишет заявление в УК или ТСЖ. В нем указываются полные данные заявителя, суть проблемы, просьба спилить растение, основания для ее удовлетворения. Согласно действующим санитарным правилам зеленые насаждения должны произрастать на расстоянии:

• не менее пяти метров от дома для деревьев;
• не менее полутора метров для кустарников.

При расположении их на более близком расстоянии может снижаться освещенность помещений. Кроме того, растения могут быть ветхими и создавать угрозу для жильцов дома.

Можно выделить несколько ситуаций, когда спил дерева/деревьев на участке имеет основания:

1. если оно старое, ветхое, сильно поврежденное ветром, насекомыми/грызунами;
2. если удаление деревьев обосновано дизайнерской планировкой участка в соответствии с утвержденным проектом ландшафтного дизайна.
3. расположено к жилому строению ближе, чем это разрешено СНиП;
4. мешает проникновению солнечного света в жилое помещение, вынуждая жильцов пользоваться электрическим освещением выше нормы;
5. растет на пути будущей прокладки коммуникаций при строительстве дома;

Аварийное состояние — наиболее часто встречающееся основание для удаления зеленых насаждений с участка или придомовой территории в городе.

Скачать образец заявления на спил дерева во дворе

Коллективное обращение составляется так же. Однако к нему прилагается реестр жителей дома с подписями. Рекомендуется сформировать два экземпляра обращения и отнести в офис компании лично. Одно отдать секретарю и потребовать проставления реквизитов регистрации на втором.

Альтернативные способы обращения к коммунальщикам таковы:

1. Путем телефонного звонка в диспетчерскую службу. Следует потребовать сообщения реквизитов регистрации заявки, а также данных дежурного: Ф. И. О. и должности;
2. Письмо можно отправить почтой. Необходимо заказать уведомление о вручении и опись вложений.

Важно: руководитель обязан оповестить заявителя в письменной форме о принятом решении через десять рабочих дней.

Образец заявления на спил дерева

Инстанция, отвечающая за выдачу разрешений на спил деревьев, зависит от территории, на которой размещены объекты. Если для примера рассмотреть вопрос, как и где получить порубочный билет в Москве, здесь все будет зависеть от целей вырубки. В большинстве случаев такими вопросами занимается Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Стоит уточнить и такие моменты:

1. Сруб деревьев во дворах предполагает обращение в ЖКХ. Необходимость удаления деревьев на площадях, относящихся к садовым товариществам, потребует обращения к администрации таковых. Если ответственные лица не реагирует, через 10 дней можно обращаться в Департамент природопользования.
2. Вырубка деревьев в кладбищенских зонах не требует порубочного билета.
3. Спил в полосе железнодорожных путей осуществляется на основании разрешения, оформленного службой лесного хозяйства ж/д Москвы.
4. При работах в лесопарковых зонах, относящихся к городскому управлению лесами, последнее занимается вопросами выдачи разрешений на удаление деревьев.

При этом важно понимать, что получить билет может именно собственник либо балансосодержатель.

Порядок действий, касающийся того, как получить порубочный билет, включает такие шаги:

1. Подготовка документации и дополнительных разрешений. В последнем случае идет речь о необходимости обращения в ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций) и получения от них предписания, допускающего вырубку.
2. Заключение договора с фирмой, занимающейся спилом насаждений.
3. Передача бумаг в Департамент природопользования либо в администрацию, отвечающую за конкретную земельную территорию.

Если идет речь о вырубке дерева на участке соседа, важно обратиться именно к нему. Поскольку только владелец земли наделен правом оформления порубочного билета. Соответственно разрешение должен получать именно собственник. Его соседу никто такой документ не выдаст.

Зеленые насаждения, кустарники и деревья, находятся в распоряжении коммунальных служб населенного пункта и охраняются в соответствии со ст. 260 УК РФ. Возможность обрезать дерево на своем участке у собственников земельного участка ограничена нормативами природоохранного законодательства.

А если речь идет о зеленых насаждениях, расположенных в городской черте — возле многоквартирных домов, в скверах, парках, то жители не имеют права самостоятельно рубить их, даже если они находятся в аварийном состоянии.

Чтобы уведомить коммунальные службы о необходимости удалить старое, поврежденное ветром или гнилое дерево, необходимо написать заявление на спил деревьев возле дома образец которого можно найти на сайте.

Самостоятельно заниматься рубкой не только противозаконно, но и опасно: неправильная валка больших и высоких деревьев может привести к несчастным случаям с участием людей, животных, личного транспорта, а также вызывать повреждения ЛЭП и других объектов инфраструктуры. Чтобы правильно удалить старый тополь или клен, необходимо обращаться к специалистам, которые с помощью специальной техники срубят ствол и ветви по частям и вывезут их за пределы придомовой территории.

Можно ли спилить дерево на своем участке: образец заявления на спил 2020 года

На данный момент деревья представляют угрозу, т.к уже появился крен на сторону дома и построек. Высота деревьев около 50 метро… Заявления Заявление На Спил Дерева 2 голоса 1 ответ Кому надо писать заявление на спил деревьев под окном многоквартирного дома, в администрацию города или в управляющую компанию.

Внимание Заявления Заявление На Спил Дерева 1 голос 1 ответ ( ( (нужен образец заявления на спил дерева около подъезда.

Заявления Заявление На Спил Дерева 0 голосов 1 ответ Мне заявили что возбуждено уголовное дело на владельца участка.

Пришли с администрации района и сказали мол поступило заявление что вы спили 2 дерева. На что я ответил деревья я не трогал.

Мне заявили что возбуждено уголовное дело на владельца … Заявления Заявление На Спил Дерева 0 голосов 1 ответ Есть опасение,

А также может стать причиной серьезного несчастного случая.Если аварийное или мешающее дерево растет внутри двора или квартала, то обрезка или спил — дело управляющей компании, обслуживающей данную территорию.Какие существуют законные способы защиты прав в данной ситуации?За обеспечения благоустройства придомовой территории двора отвечает управляющая компания, поэтому в случае, если благоустройство Вашего двора находится в ненадлежащем состоянии необходимо документировать увиденные недостатки, путем составления в произвольной форме акта, подписанного с участием двух соседей, либо старшего по подъезду, либо председателя совета дома, с указанием адреса проживания и телефона, например, по следующему образцу:«Мы нижеподписавшиеся, «__» ___ 20__г.

установили: что возле дома № ___ по улице ____________

Можно выделить несколько ситуаций, когда спил дерева/деревьев на участке имеет основания:

1. если оно старое, ветхое, сильно поврежденное ветром, насекомыми/грызунами;
2. если удаление деревьев обосновано дизайнерской планировкой участка в соответствии с утвержденным проектом ландшафтного дизайна.
3. расположено к жилому строению ближе, чем это разрешено СНиП;
4. мешает проникновению солнечного света в жилое помещение, вынуждая жильцов пользоваться электрическим освещением выше нормы;
5. растет на пути будущей прокладки коммуникаций при строительстве дома;

Аварийное состояние — наиболее часто встречающееся основание для удаления зеленых насаждений с участка или придомовой территории в городе.

Мертвое дерево с сухим стволом или надломленными «скелетными» ветвями, старое, изъеденное вредителями — это потенциальная угроза жизни и здоровью жильцов.

Организация и оплата исследования деревьев или кустарников, которые нужно удалить, возлагается на заявителя. Руководствуясь полученными результатами, специалисты определят план озеленения и размер компенсационных выплат.

Порубочный билет (разрешение на спил) может выдаваться и бесплатно, если ликвидация деревьев мотивирована доставляемыми ими неудобствами либо той угрозой, которую они представляют для жизни и благополучия людей.Важно!

Не следует путать акт обследования и разрешение на удаление деревьев.

На основании вышеизложенного просим рассмотреть наше заявление, обследовать дерево и принять решение, учитывая наши опасения и просьбу.

В следствии вышеизложенного просим спилить данное дерево, поскольку, закрывая доступ света в наши окна, дерево явно ухудшает наши жилищные условия. А так же может стать причиной серьезного несчастного случая.

Так же прошу сообщить в письменном виде о дате и срока проведения работ по спилу данного дерева или аргументированный отказ в таковом в устанновленные законодательством сроки.

Работы по срубу, обрезке или спилу деревьев требуют правильного юридического оформления, поскольку законодательство Российской Федерации запрещает самостоятельную ликвидацию насаждений. Чтобы спилить мешающий ствол, следует воспользоваться помощью компетентных органов. В зависимости от места, это может быть городская либо районная администрация, исполнительный комитет и т. п. На адрес организации отправляют заявление на снос деревьев, в котором указывается:

• адрес дома;
• номер квартиры;
• ФИО заявителя;
• контактные данные;
• перечень причин, ввиду которых требуется проведение спила, сруба или среза;
• указание на то, сколько именно деревьев нужно убрать и где.

Ответ поступит не позже чем через 10 рабочих дней. Организация и оплата исследования деревьев или кустарников, которые нужно удалить, возлагается на заявителя. Руководствуясь полученными результатами, специалисты определят план озеленения и размер компенсационных выплат. Порубочный билет (разрешение на спил) может выдаваться и бесплатно, если ликвидация деревьев мотивирована доставляемыми ими неудобствами либо той угрозой, которую они представляют для жизни и благополучия людей.

Важно! Не следует путать акт обследования и разрешение на удаление деревьев. Для законного осуществления работы требуются обе бумаги. Исключением являются только те ситуации, когда одно из деревьев признают аварийным. Случаи такого рода допускают наличие только акта обследования.

Если заросли деревьев ухудшают освещённость в здании, то исследование помещения должен произвести Роспотребнадзор. Комиссия, созданная этой инстанцией, определит, насколько обоснованы требования заявителя. Окончательное заключение Роспотребнадзора формируется с опорой на установленный регламент.

Если решение будет положительным, то гражданин получит письменный экземпляр подтверждающего документа, который потребуется приложить к заявлению на спил или обрезку деревьев. Возможны случаи, когда управляющая компания игнорирует возникшую проблему. В этой ситуации рекомендуется обращаться в главное управление ЖКХ, где оформляется заявление в свободной форме.

1. Указание ФИО заявителя и контактных данных.
2. Описание расположения и состояния деревьев, находящихся на придомовой территории, а также разъяснение причин, по которым они не могут расти там и дальше.
3. Разъяснение ситуации с управляющей компанией (информирование о её нежелании исполнять свои прямые обязанности).
4. Ссылки на соответствующие положения законодательства (строительные нормы регламентируют, что деревья не могут расти ближе 5 метров от дома).

Если и в этом случае ответа не будет, то потребуется обратиться в суд. Чтобы спил или обрезка деревьев были одобрены максимально скоро, можно совместно с соседями составить коллективное обращение. Чтобы ликвидировать мешающий или представляющий опасность древесный ствол, будет назначена специальная рабочая группа, поскольку самостоятельное выполнение подобных работ обычными гражданами воспрещается.

Подготовку документа, разрешающего обрезку деревьев, осуществляют ответственные за охрану окружающей среды или экоконтроль отделы муниципалитетов. На рассмотрение заявки с момента её подачи отводится до 30 рабочих дней. При отсутствии подтверждающей документации её сразу же отклонят.

Если же такое обращение будет принято, в первом же уведомлении заявителю скажут о том, что требуется собрать необходимые для срезания кроны деревьев бумаги. Срок рассмотрения в этой ситуации будет отсчитываться со времени, когда был представлен полный пакет документов. Чтобы подать обращение, нужно предпринять некоторые шаги.

1. Установить, на чьё имя следует оформлять заявление, заполнить «шапку». Касательно обрезки деревьев нужно обращаться к директору ЖРЭУ. Его ФИО можно узнать, посетив местное отделение управления (там же можно ознакомиться с примерами заявлений).
2. В свободной форме написать «тело» обращения. Требуется детальное описание местоположения подлежащих обработке деревьев.
3. Передать готовую бумагу директору (либо другому уполномоченному лицу).

Дождаться точной информации о сроках спила деревьев, скорее всего, не получится, поскольку выполнением подобной работы занимаются специальные компании по подряду. Её стоимость ощутимо сказывается на бюджете, поэтому многовековой ствол может исчезнуть лишь спустя несколько месяцев или лет.

Разрешение местного исполнительного и распорядительного органа на основании которого осуществляются удаление, пересадка объектов растительного мира нужно получать если:

• Деревья, кустарники препятствуют эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов на основании заключения о подтверждении таких обстоятельств уполномоченного исполкомом юридического лица в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
• При признании дерева опасным: в таком случае удаление опасных деревьев осуществляется без компенсационных посадок и выплат.

Статьей 5 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» разрешено удаление объектов растительного мира без обращения в соответствующие органы в случае:

• произрастания их в границах земельных участков, находящихся в частной собственности граждан, пожизненном наследуемом владении граждан, частной собственности негосударственных юридических лиц, собственности иностранных государств, международных организаций;
• если объекты растительного мира, расположены в границах земельных участков, предоставленных гражданам для ведения коллективного садоводства и дачного строительства;
• если объекты растительного мира, культивируются в целях получения продукции растениеводства;
• объекты растительного мира, культивируются в емкостях (кашпо, цветочные горшки, ящики, кадки и т.п.);
• объекты растительного мира, произрастают в местах погребения,
• в случае ликвидации чрезвычайной ситуации, проведение которой невозможно без их удаления.

• Корректно оформленная проектная документация.
• Разрешение местного исполнительного и распорядительного органа.
• Заключение о признании дерева опасным.
• Акт о наличии места произрастания растений, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию.
• Предварительное уведомление местного исполнительного и распорядительного органа о планируемых удалении, пересадке деревьев, кустарников.

Список растений, распространение и численность которых подлежат регулированию состоит из следующих видов:

1. Конопля посевная;
2. Мак cнотворный;
3. Робиния лжеакация;
4. Борщевик Сосновского;
5. Борщевик Мантегацци;
6. Золотарник канадский;
7. Золотарник гигантский;
8. Клен ясенелистный;
9. Эхиноцистис лопастной.

Данный факт вносится в Акт о наличии места произрастания растений, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию.

Данный документ оформляется пользователем земельного участка, либо его представителем произвольно с указанием даты составления акта, видов, места и площади произрастания деревьев, кустарников, а для деревьев – также их количества и диаметра ствола. Он должен быть в двух экземплярах и подписан пользователем земельного участка либо лицом, им уполномоченным, и представителем территориального органа Минприроды.

Порядок определения подлежащих возмещению потерь объектов растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов, определен в положении, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1461.

Похожие записи:

• Образец ходатайства об обеспечении иска арест счетов
• Прожиточный минимум в Ростовской области в 2021 для детского пособия с 3 до 7 лет включительно
• Транспортный налог в Оренбургской области 2021